Новости

Образец договора

Образец договора поставки №____________

с.Красногорск «___» ________2017 г.

АО «Совхоз Заречное»“, именуемое далее Поставщик, в лице генерального директора Баранской Валентины Ивановны, действующего на основании устава, с одной стороны,:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик продает продукцию Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию (далее – Продукция, товар) в порядке и на условиях настоящего договора (безналичный расчет, наличный расчет).

1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях.

2.2. Цена может меняться по представлению поставщика. Цена оплаченной Покупателем Продукции изменению не подлежит.

2.3. Оплата за Продукцию производится в сроки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 5 календарных дней от даты приёмки Покупателем товара.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка по настоящему Договору осуществляется Поставщиком путем доставки товаров Покупателю автотранспортом Поставщика. Срок поставки каждой партии Продукции дополнительно согласовывается сторонами.

3.2. Приемка товара осуществляется по доверенности, по адресу:___________________ _____________________________________________________________________________

3.3. Приемка товаров осуществляется в месте доставки товаров (п. 3.2 настоящего Договора). При получении товаров от Поставщика Покупатель обязан осмотреть товары и проверить их на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности. По завершении проверки и при отсутствии претензий к Поставщику Покупатель подписывает накладную.

3.4. Обязательство Поставщика по поставке партии товаров считается выполненным с момента подписания Покупателем товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ

4.1. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемых товаров.

4.2. Одновременно с товарами Поставщик передает Покупателю следующие документы, подтверждающие соответствие качества товаров требованиям, указанным в настоящем Договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения срока уплаты, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения срока поставки, согласованного Сторонами, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,5% от стоимости непоставленной партии товара за каждый день просрочки.

5.3. Обязанность стороны по уплате неустойки возникает при условии предъявления контрагентом соответствующего письменного требования.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС‐МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам в результате переговоров, такие вопросы передаются на разрешение Арбитражного суда, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2017 г. В случае, если за 10 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях.

  1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

АО «Совхоз Заречное»»

Россия,694810 Сахалинская область, Томаринский район, село Красногорск, ул. Карла Маркса, 145

Телефон: 8(42446)31–2–48, 31–4–20

моб. 89147655557

Факс: 8(42446)31–4–20, 31–3–77

ИНН/ КПП: 6516004345/651601001

ОКПО:39628045,

Р/сч: 40702810450340119478

Кор/сч: 30101810100000000642

Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск

БИК: 040813608

E‐mail: zarechnoe-95@mail.ru

Генеральный директор

______________ В.И. Баранская

ПОКУПАТЕЛЬ

________________________

______________

образец договора для сайта заречное